Questões de Concurso
Filtrar
15.143 Questões de concurso encontradas
Página 854 de 3.029
Questões por página:
Questões por página:
Na elaboração do orçamento de referência de uma
obra pública do IFSC, o corpo técnico adotou o SINAPI
como sistema de referência. Para um serviço, o custo
unitário de referência (sem BDI) é de R$ 85,00/m², e
o BDI adotado para o empreendimento é de 22,5%.
Considerando o Decreto nº 11.462/2023 e as diretrizes
do Acórdão TCU nº 2.622/2013, o preço unitário de
referência do serviço, com BDI, é
Durante a execução da obra, a contratada pleiteia
prorrogação de 15 dias por chuvas intensas. A fiscalização
apura que: (i) o período de chuvas excepcionais
documentado foi de 15 dias; (ii) as atividades afetadas
possuem folga total de 7 dias, e o atraso real no
caminho crítico foi de 8 dias; (iii) a contratada não
apresentou novo cronograma físico-financeiro. Considerando o art. 137 da Lei nº 14.133/2021 e o princípio
do nexo causal, a conduta tecnicamente adequada é
Em empreitada por preço unitário, o contrato prevê o
item "concreto estrutural" com 1.000 m³. Durante a
execução, a contratada executa 1.280 m³, alegando
perdas no bombeamento e alterações de projeto. A
fiscalização constata que: (i) a composição do preço
unitário já contempla perdas de transporte e bombeamento; (ii) o acréscimo decorre de alteração de projeto
autorizada (150 m³) e de perdas não comprovadas
(130 m³). Considerando o art. 125 da Lei nº
14.133/2021 (limite de 25% de acréscimo) e o princípio
da medição do efetivamente executado, a conduta
tecnicamente adequada é
Na reforma de um bloco didático do IFSC, a rede de
precedências pelo método CPM apresenta: A(4) e B(5)
iniciam simultaneamente; C(6) depende de A; D(3)
depende de A e B; E(7) depende de C e D; F(2)
depende de B (durações em dias). Considerando o método
do caminho crítico, a folga total da atividade B e a
duração total da obra são, respectivamente,
Para decidir entre reformar uma edificação (custo R$
4,5 milhões, vida útil remanescente 15 anos, manutenção anual R$ 150 mil) ou construir novo bloco (custo
R$ 8,0 milhões, vida útil 50 anos, manutenção anual
R$ 80 mil), o corpo técnico elabora análise de custo-benefício. Considerando a depreciação linear e desconsiderando o valor residual, o custo anualizado (custo
inicial/vida útil + manutenção) de cada alternativa é
